ZÁPIS ze schůze rady č. 8/2023
Městská část Praha 22
datum: 22. 3. 2023, čas: 14:45​

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu ze 7. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 15.3.2023
4. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Radnice MČ Praha 22 – rozdělení místnosti č. 111, nové dveřní otvory do kanceláří č. 111 a č. 120“.
5. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 – oprava-výměnou střešní krytiny na budově na pozemku č. 175/6“ - dodavatel.
6. Projektová dokumentace pro VZ na rekonstrukci topných systému v kotelnách Nové náměstí čp. 1270 a nám. Bří Jandusů čp. 2.
7. Záměr výkupu části pozemku parc. č. 232/1, k. ú. Uhříněves - část přístupové cesty k volnočasové zóně Vodice
8. Záměr výkupu stavby garáže ul. Semanského, na pozemku parc. č. 588/18, k. ú. Uhříněves
9. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 15/2017 MN – 5 na pronájem části pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves – úprava předmětu nájmu
10. Mlžící systém na Novém náměstí
11. Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy č. 130/2014 MN - 51 na pronájem bytu v čp. 727 ul. U starého mlýna
12. Smlouvy na poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro DPS III., Betlímek, U Starého mlýna 1665/15, Uhříněves a pro Křešínská čp. 140.
13. Poskytování právních služeb AK Volejníček, Plná moc k zastupování
14. Incidenční žaloba, žaloba o určení pravosti a výše pohledávek_ plná moc
15. Vánoční osvětlení - stromy a dekory na sloupech VO (Hájek, Pitkovice, Uhříněves)
16. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1906/46 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
17. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2061 v k.ú. Uhříněves v rámci stavby „Novostavba RD na pč. 649/1, 649/2 a 650, k.ú. Uhříněves – nové umístění HUP“
18. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/5 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti CETIN a.s.
19. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2022 s návrhem čerpání finančních prostředků pro rok 2023
20. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje
21. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Odstranění a likvidace ocelové konstrukce – Polyfunkční dům Pitkovice“ – schválení zadávacích podmínek a jmenování hodnotící komise
22. Odstoupení od Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2022 "Rekonstrukce lávky na nám. Bratří Jandusů, Uhříněves", uzavřené dne 11.8.2022– podání informace.
23. „Nová ZŠ Uhříněves“ – Výpověď smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS-00026/2022
24. Souhlas s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel MŠ Za Nadýmačem, Uhříněves z.s.
25. Odměny pro ředitele ZŠ, MŠ, ŠJ
26. Jmenování inventarizační komise Uhříněveského muzea
27. Přistoupení k Rámcové smlouvě Ministerstva vnitra ČR na produkty společnosti Cisco Systems.
28. Rozpočtová opatření
29. Různé

Zápis je přílohou bodu včetně plnění usnesení.

2. 2023 vypsal odbor správy majetku VZMR (v zjednodušeném režimu) s názvem „Radnice MČ Praha 22 – rozdělení místnosti č. 111, nové dveřní otvory do kanceláří č. 111 a č. 120“. K účasti byly vyzvány firmy: Zrealizuj s.r.o., Albíny Hochové 236/15, Kolovraty, 103 00 Praha, IČ: 04525094, OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČ: 24832898, NAVI Construction s.r.o., Dopravní 500/9, 10400 Praha 10, IČ: 7753624, SPACE PLAN, spol. s r.o., Knovízská 2410/2, 149 00 Praha 4, IČO: 61505463. Oslovené firmy potvrdily svou účast na VZMR a v určené lhůtě (do 2. 3. 2023 do 11:00 hodin) podaly své CN. Hodnotící komise zasedla 6. 3. 2023 ve 13:00 hodin v kanceláři č. 212. Všechny obálky byly zalepené, řádně označené a zapsané v seznamu podaných nabídek. Následně byly obálky postupně otevřeny. Cenové nabídky komise zkontrolovala, a to z hlediska jejich úplnosti, výše nabízené ceny a doby realizace. Identifikační údaje uchazečů byly zapsány do zprávy o veřejné zakázce, nabídkové ceny byly zkontrolovány a také zapsány. Cenová nabídka firmy NAVI Construction s.r.o., Dopravní 500/9, 10400 Praha 10, IČ: 7753624 byla vyloučená, v celkové ceně chybělo nacenění dvou položek, a to obložkových dveří a nové podlahové krytiny. Firma SPACE PLAN, spol. s r.o., Knovízská 2410/2, 149 00 Praha 4, IČO: 61505463 byla vyloučená, v cenové nabídce byl použitý nesprávný položkový rozpočet, v celkové ceně chyběla kalkulace dvou položek, a to „demolice“ a „svislé konstrukce – příčky“. Ostatní cenové nabídky splnily podmínky veřejné zakázky.

Dle stanovených kritérií byla nejvýhodnější cenová nabídka firmy OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČ: 24832898, a to 275 754,00 Kč včetně 21 % DPH.

Hodnotící komise doporučuje jako vítěze VZ „Radnice MČ Praha 22 – rozdělení místnosti č. 111, nové dveřní otvory do kanceláří č. 111 a č. 120“ firmu OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČ: 24832898.

VZMR bude hrazena z rozpočtové položky – technické zhodnocení radnice.

V návaznosti na usnesení UR-80-5/23 RMČ ze dne 22. 2. 2023 vyzval odbor správy majetku schválené firmy: AHF stavby s.r.o, Púchovská 2219/8, Praha 4,14100, ICO:28516915, HIPOS s.r.o., Jaroslava Průchy 1682/1, 434 01 Most, IČ: 60277149, Kolos Praha s.r.o., Výrobní 2/45, 100 00 Praha 10, IČ: 27573257 k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 – oprava-výměnou střešní krytiny na budově na pozemku č. 175/6“. Výzva byla doručena všem schváleným firmám. Zároveň byla VZ uveřejněná na http://www.praha22.cz/uredni-deska/ a prostřednictvím profilu zadavatele na www.vhodne-uverejneni.cz.

Všechny hodnocené nabídky byly doručené v určené lhůtě (do 14. 3. 2023 do 11:00 hodin) a v předepsané formě.

Hodnotící komise schválená usnesením UR-80-5/23 RMČ ze dne 22. 2. 2023 zasedla 20. 3. 2023 v 15:00 hodin v kanceláři č. 212. Všechny obálky byly zalepené, řádně označené a zapsané v seznamu podaných nabídek. Následně byly obálky postupně otevřeny.

Cenové nabídky komise zkontrolovala, a to z hlediska jejich úplnosti, výše nabízené ceny a doby realizace. Identifikační údaje uchazečů byly zapsány do zprávy o veřejné zakázce, nabídkové ceny byly zkontrolovány a také zapsány. Všechny cenové nabídky splnily podmínky veřejné zakázky.

Dle stanovených kritérií byla nejvýhodnější cenová nabídka firmy W.H.A. systém s.r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, a to 459 800,00 Kč včetně 21 % DPH.

Hodnotící komise doporučuje jako vítěze VZ „MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 – oprava-výměnou střešní krytiny na budově na pozemku č. 175/6“ firmu W.H.A. systém s.r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251.

VZMR bude hrazena z rozpočtové položky „MŠ opravy“ z rozpočtu MČ Praha 22.

Předmětem VZ s názvem „Rekonstrukce plynových kotelen Nové náměstí 1270 a nám. Bří Jandusů čp. 2, Uhříněves – projektová dokumentace“ je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci kotelen v Nové náměstí 1270 a nám. Bří Jandusů čp. 2, Uhříněves. Kotelna v DPS I. Nové náměstí čp. 1270 byla vybrána s ohledem na její stáří, je z roku 2004 (hraniční životnost topného systému, opakující se závady a poruchy) a především na druh budovy, který vytápí. Kotelna v ZŠ Bří Jandusů byla vybraná, protože je za hranicí životnosti, kotle překračují spalinové limity a mají nízkou účinnost.

Odbor správy majetku vypsal VZMR, ve které byly osloveny firmy INTECON® spol. s r.o., Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 25016911, TZBtech, s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, IČ 06922881, MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, IČ 27145611, AKVATERM PROJEKT s.r.o., Karla Křížka 984, 190 14 Praha9, IČ 26762404, EKORA s.r.o., Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4, IČ 48291668, TOPESA, s.r.o., Čistovická 398/46, 163 00 Praha 6, IČ 25145649.

V určené lhůtě (do 13. 3. 2023 do 11:00 hodin) podaly své CN firmy INTECON® spol. s r.o., Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 25016911, TZBtech, s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, IČ 06922881, MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, IČ 27145611.

Hodnotící komise zasedla 13. 3. 2023 v 14:00 hodin v kanceláři č. 212. Cenové nabídky komise zkontrolovala, a to z hlediska jejich úplnosti, výše nabízené ceny a doby realizace. Identifikační údaje uchazečů byly zapsány do zprávy o veřejné zakázce, nabídkové ceny byly zkontrolovány a také zapsány. Všechny cenové nabídky splnily podmínky veřejné zakázky.

Dle stanovených kritérií byla nejvýhodnější cenová nabídka firmy TZBtech, s.r.o., Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, IČ 06922881, a to 459 800,00 Kč včetně 21 % DPH.

PD pro VZ na rekonstrukci topného systému v kotelně DPS I., Nové náměstí čp. 1270, Uhříněves bude hrazena z nákladové položky „opravy“ vedlejší hospodářské činnosti, náklad je 175 450,- Kč včetně 21 % DPH. PD pro VZ na rekonstrukci topného systému v kotelně ZŠ, nám. Bří Jandusů čp. 2 bude hrazena z nákladové položky „ZŠ opravy“ hlavní hospodářské činnosti, náklad je 284 350,00 Kč včetně 21 % DPH.

OSM navazuje na problematiku nedořešených majetkoprávních vztahů k užívání části pozemku parc. č. 232/1, k. ú. Uhříněves, kdy s danou záležitostí RMČ byla seznámena na 3. zasedání r. 2023, bod 7.

Není tedy nutné podrobněji rozvíjet obsah důvodové zprávy.

Nová jednání s vlastníky byla ve dnech 7. 2. a 14. 3. 2023 za účasti starosty MČ P22.

Část pozemku parc. č. 232/1, k. ú. Uhříněves (LV 1521, SJM █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​a █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​), je dotčena historicky umístěnou přístupovou cestou k pozemku v majetku MČ P22, parc. č. 1848/3, k. ú. Uhříněves a zároveň je přes uvedené pozemky historicky vedená přístupová cesta k volnočasové zóně Vodice.

Řešená část pozemku je v rozsahu cca 89 m², přesný rozsah by se musel určit oddělovacím geometrickým plánem (v případě odkupu nebo zřízení VB služebnosti).

Pozemek parc. č. 232/1, k. ú. Uhříněves je v aktuální cenové mapě r. 2023 uvedený za cenu 10 720 Kč/m², ale řešená část pozemku by neměla být oceňována jako stavební pozemek (využití zahrada) z důvodu, že se jedná o část, která je historicky dotčená veřejnou cestou, cena oddělované části by tedy měla být výrazně nižší, avšak OSM nedokáže předvídat jaká bude výsledná částka.

V oddělované části pozemku jsou datové sítě.

Manželé█​█​█​█​█​█​█​█​█​ trvají na odkupu pozemku dotčeného cestou a v tomto směru bylo vedeno jednání dne 14. 3. 2023 za účasti starosty MČ P22.

Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů

MČ P22 by měla situaci řešit vydržením práva na užívání dotčené části pozemku jako veřejně přístupné cesty k pozemku parc. č. 1848/3, k. ú. Uhříněves a přístupové cesty na veřejně přístupnou rekreační zónu Vodice, kdy na  pozemcích jiných vlastníků je umístěna stavba cyklostezky Netluky - Uhříněves - Kolovraty, která je v majetku MHMP se svěřenou správou MČ P22 a jediná přístupová cesta do této části v rámci větší udržovací techniky je právě přes pozemek podél železničního koridoru parc. č. 232/1 (LV 1521, SJM █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​a █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​), parc. č. 1848/3 (MČ P22), parc. č. 1849, parc. č. 1862/2 (J.V.GUT s. r. o.), parc. č. 1862/1 (PT-Real s. r. o.), k. ú. Uhříněves. Usnesení o vydržení bylo revokováno na zasedání 7. RMČ, dne 15. 3. 2023, usnesením UR-129-7/23.

S ohledem na zdlouhavá soudní řízení, která by v případě uplatnění práva na vydržení následovala a úsporu finanční nákladů za soudní řízení nebo vynaložené na koupi pozemku by MČ měla jít cestou zřízení VB.

OSM doporučuje, aby majetkoprávní vztahy na užívání přístupové cesty byly řešeny formou zřízení věcného břemene, tak jak bylo █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ avizováno ve vydaných stanoviscích OSM za hodnotu určenou znaleckým posudkem po řádném geodetickém zaměření.

OSM průběžně pokračuje s výkupem staveb garáží umístěných na pozemcích MHMP lokality ul. Semanského, ul. Morávkova, ul. V Bytovkách.

V rámci narovnání nesrovnalostí v evidenci vlastníků staveb garáží na pozemcích v majetku MHMP se svěřenou správou MČ P22 stavěných v letech 1974-1978 a v souvislosti s uznáním vlastnických práv zápisem do katastru nemovitostí v rámci stavby garáže byl nesoulad narovnaný i u stavby umístěné na pozemku parc. č. 588/18, k. ú. Uhříněves, ul. Semanského.

Uznání vlastnických práv ke stavbě garáže zápisem do katastru nemovitostí bylo uskutečněno vkladem V-13858/2023 dne 14. 3. 2023 na základě předloženého Souhlasného prohlášení vlastníků stavby garáže a pozemku, které bylo odsouhlasené na 7. zasedání Zastupitelstva MČ, usnesením UZ-69-7/22 dne 19. 12. 2022.

Zájem o uskutečnění výkupu garáže na pozemku parc. č. 588/18, k. ú. Uhříněves, byl potvrzený vlastníkem stavby panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 104 00 Praha 10 - Uhříněves, dne 20. 3. 2023.

Od roku 2019 se postupnými výkupy podařilo již nabýt 10 garáží v rámci lokalit se samostatnými garážemi na pozemcích MHMP lokality ul. Semanského, ul. Morávkova, ul. V Bytovkách.

Výkupy postupně pokračují dle uznání vlastnických práv vlastníků staveb garáží zápisem do KN.

 Stanoviska a doporučení poradních orgánů/odborů

OSM doporučuje výkup stavby garáže na pozemku parc. č. 588/18, k. ú. Uhříněves.

MČ Praha 22 uzavřela dne 1.3.2017 s panem █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ nájemní smlouvu č. 15/2017 MN – 5 na pronájem části pozemku parc. č. 522 v k.ú. Uhříněves (dvůr u domu čp. 149 ul. U starého mlýna) o celkové výměře 127 m² za účelem využívání dvora jako parkovací plochy a zahrady. V současné době část domu čp. 149 ul. U starého mlýna využívá jako skladovací prostory pro osobní ochranné pracovní prostředky JSDH Uhříněves. JSDH Uhříněves požádala o možnost parkovat na části dvora výjezdový automobil DA-1 Ford Transit. Po dohodě s nájemcem pozemku bude upravena nájemní smlouva s tím, že předmět nájmu bude snížen o 38 m².  V současné době platí pan█​█​█​█​█​█​█​za plochu 127 m² nájemné ve výši 8.756,- Kč/rok.

Záměr uzavření dodatku byl zveřejněn na úřední desce od 28.2.2023 do 15.3.2023.

Z důvodu zmírnění vysokých teplot v letních měsících a zpříjemnění prostředí na Novém náměstí využívá MČ Praha 22 od roku 2020 nabídku společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. na umístění mlžícího systému. Smlouva je vždy uzavírána na konkrétní období v příslušném roce. I na letošní rok přišla společnost PVK, a.s. s nabídkou na umístění mlžícího systému na Novém náměstí, popřípadě v dalších lokalitách. Jedná se o typizované zařízení, které se umístí na stávající vodovodní hydrant. Cena nájmu tj. cena za kompletní dodávku zařízení včetně případného servisu a nákladů na spotřebovanou vodu je 35.500,-Kč + DPH.   

OSM s ohledem na ekonomickou stránku věci nedoporučuje v roce 2023 umisťovat v Uhříněvsi mlžítka.

Dne 29.1.2023 byla na ÚMČ Praha 22 doručena výpověď nájemní smlouvy pana █​█​█​█​█​█​█​ na pronájem bytu č. 1 v ul. U starého mlýna čp. 727. Dle §2231 zák. č. 89/2012 Sb. je výpovědní lhůta 3 měsíce, tzn. nájemní vztah měl být ukončen k 30.4.2023. Ve výpovědi pan █​█​█​█​█​█​█​█​zároveň žádal o vyplacení nákladů na provedenou rekonstrukci v bytové jednotce ve výši 700.000,-Kč.

Podání výpovědi vzala RMČ na vědomí na 4/23 zasedání dne 13.2.2023.

Dne 20.3.2023 byla na MČ Praha 22 doručena žádost pana █​█​█​█​█​█​█​ o zpětvzetí výpovědi z důvodu změny životní situace.

Zpětvzetí výpovědi je dvoustranným právním aktem a je tedy třeba uzavřít písemnou dohodu o zpětvzetí.

Smlouvy na poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací navrhujeme uzavřít s firmou INTERCONNECT s.r.o., K Jezírku 109, 250 84, Křenice, IČ 25704826. Výše zmíněná firma se zavázala dodávat zmíněnou službu (verze FIBER 60, rychlost 60 Mb/s) do 31. 12. 2023 bezúplatně pro obě výše zmíněné budovy. Pro DPS III., Betlímek, U Starého mlýna 1665/15, Uhříněves od 1. 1. 2024 (verze FIBER 60, rychlost 60 Mb/s) za 395,00 Kč měsíčně.

Způsob financování – bezúplatně do 31. 12. 2023, od roku 2024 z vedlejší hospodářské činnosti.

K Obvodnímu soudu pro Prahu 10 byla dne 9.11.2022 doručena žaloba žalobkyně Mgr. █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ proti žalované fyzické osobě █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ na ochranu osobnosti.

Dne 10.2.2023 byl uvedenému soudu doručen návrh žalobkyně na přistoupení účastníků řízení na straně žalované 2 MČ Praha 22 a Žalované 3 hlavní město Praha.

Obvodní soud pro Prahu 10 ze dne 16.02.2023 v usnesení sp.zn. 22 C265/2022 připustil, aby do řízení na straně žalované přistoupil účastník MČ Praha 22 a hlavní město Praha.

Po doručení usnesení nechala MČ Praha 22 lhůtu pro dovolání marně uplynout, neboť odvolání proti připuštění do řízení by bylo neúčelné.

MČ Praha 22 v řízení před soudem bude zastupovat JUDr. Jan Olejníček, advokát, se sídlem Na Příkopě 853/12,110 00 Praha – Nové Město, IČO:71332111, zapsaný v ČAK pod ev. č.10558, na základě Smlouvy o poskytování právních služeb.

Smluvní časová odměna částku ve výši 1.890, 00 Kč + DPH, a to za každou započatou hodinu skutečně poskytnutých Právních služeb dle předloženého a Klientem schváleného přehledu odpracovaných hodin.

U tohoto bodu se pan starosta Tomáš Kaněra zdržel hlasování.

 Diskuze zahájena v 15:16:25

Městská část Praha 22 dne 20.3.2023 podala incidenční žalobu na určení pravosti a výše pohledávek proti Institutu pro řešení úpadku v.o.s. IČ: 28714989se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město, jako insolvenční správce společnosti : RAF STAVBY s.r.o., IČ 28714989se sídlem Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Vyhláškou krajského soudu Ústí nad Labem, č. j. KSUL 74 INS 12709/2022-A-7 ze dne 2. 8.2022 bylo zahájeno insolvenční řízení (dále „insolvenční řízení“) ve věci dlužníka společnosti Raeder & Falge s.r.o., IČO 28714989, sídlem Přívozní 114/2, 410 02, Lovosice(nyní společnost RAF STAVBY s.r.o., se sídlem: Ústí nad Labem, Pařížská 1323/2, PSČ 40001, dále také jen „dlužník“).Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j.: KSUL 74 INS 12709/2022-A-80 ze dne7. října 2022 byl zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem byla ustanovena určena společnost Institut pro řešení úpadku v.o.s., se sídlem: Praha 1 – Staré Město, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČ: 28714989 (dále jen „insolvenční správce“)

Žalobce jako věřitel přihlásil řádně a včas v předmětném insolvenčním řízení svých celkem 13 pohledávek za dlužníkem v celkové výši 42.728.582,- Kč, přičemž celková výše nezajištěných pohledávek je ve stejné výši (dále „pohledávky“). Tyto pohledávky jsou evidovány pod č. P394.1 až P394.13.Dne 02. 03. 2023 byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem o popření pohledávek ve smyslu ust. § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Všechny přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem popřeny v celém svém rozsahu.

Městskou část Praha 22 bude před soudem zastupovat AK Legal s.r.o. se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/11, 104 00 Praha 10 Uhříněves zastoupena JUDr. Nikolou Skutkovou, ev. č. ČAK 18828. 

Vzhledem ke skončení pětileté rámcové smlouvy 2019 o nájmu světelné vánoční výzdoby č. SD 00087/2019 se společností MK–mont illuminations s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohři, IČ 25424769, není pro letošní rok zajištěn pronájem profesionální světelné vánoční výzdoby.  Náklady na pronájem dekorů na sloupy VO a vánočních řetězů na stromy v Hájku, Pitkovicích a Uhříněvsi činily za loňský rok 261242,- Kč + DPH. Dále spotřeba elektrické energie činila 21043,- Kč + DPH, (detailní rozpis nákladů viz příloha).

Rada MČ Praha 22 rozhoduje jak a v jakém rozsahu bude realizováno letošní vánoční osvětlení a zda souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na pronájem světelné vánoční výzdoby. 

S ohledem na probíhající energetickou krizi a předchozí náklady na vánoční osvětlení, po přechodnou dobu OSM nedoporučuje realizaci profesionální vánočního osvětlení. 

Společnost PREdistribuce, a.s. má zájem v rámci stavební akce „Praha 22 – Uhříněves, bytový dům Fr. Diviše 1282/56a, kNN“ umístit na pozemku parc. č. 1906/46 v k.ú. Uhříněves zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN a telekomunikační vedení v rozsahu cca 92 m. Společnost PREdistribuce, a.s. se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Na zřízení věcných břemen má společnost PREdistribuce, a.s. právo ze zákona č. 458/2000 Sb, o energetice v platném znění.

Právo věcného břemene se zřídí jako úplatné za jednorázovou náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ je stavebníkem stavby - „Novostavba RD na pč. 649/1, 649/2 a 650, k.ú. Uhříněves – nové umístění HUP“, která se nachází na pozemku parc. č. 2061 v k.ú. Uhříněves, který má ve svěřené správě MČ Praha 22. Stavebník má zájem uzavřít s MČ Praha 22 smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu umístit a provozovat výše uvedenou stavbu. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí č. MC22-SO-OSM00005/2022. █​█​█​█​█​█​█​█​█​ nechal na své náklady zpracovat GP a znalecký posudek, dle kterého byla cena za věcné břemeno stanovena ve výši 260,-Kč.

 Diskuze zahájena v 15:26:47

Společnost CETIN, a.s. má zájem realizovat stavbu pod označením „11010-113379, 1363/22 FTTH, PH-22,BD V Bytovkách_OK“, v jejímž rámci dojde k umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě  (2 ks ochranných HDPE trubek pro optické kabely včetně optického kabelu v délce cca 63 m), které bude umístěno mimo jiné na pozemku parc. č. 2202/5 k.ú. Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene.

Na zřízení věcných břemen má společnost CETIN, a.s. právo ze zákona č.  127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění.

Věcné břemeno se zřídí jako úplatné za jednorázovou náhradu stanovenou na základě znaleckého posudku dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování nemovitostí, který na své náklady nechá vypracovat žadatel. K ceně za věcné břemeno bude připočtena DPH v zákonné výši.

Seznámení členů rady s vynaložením finančních prostředků z Fondu Uhříněveského muzea v roce 2022 + návrh na čerpání financí v roce 2023.

Pro rok 2022 byly schváleny příjmy ve výši 15 040,00 Kč

skutečné příjmy                                                51 368,83 Kč

plnění                                                                     341,55 %

 Pro rok 2022 byly schváleny výdaje ve výši 71 000,00 Kč

skutečné výdaje                                                71 491,00 Kč

plnění                                                                      100,69 %

Pro rok 2022 byl schválen konečný zůstatek ve výši 247,54 Kč

skutečný zůstatek                                                      34 075,37 Kč

plnění                                                                         13 765,60 %

 

Pro rok 2023 jsou navrženy příjmy ve výši          50 480,00 Kč                                    

Pro rok 2023 jsou navrženy výdaje ve výši         84 000,00 Kč

Pro rok 2023 je schválen zůstatek ve výši               555,37 Kč

 Tabulka příjmů a výdajů fondu v roce 2022 a plán pro rok 2023 je přílohou bodu.

Informace z jednání Redakční rady UZ. Členové RR projednali jednotlivé body odsouhlaseného programu, které jsou zaznamenány v přiloženém zápisu.

Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 15. 2. 2023.

Redakční rada doporučuje zvýšení nákladu o 200 ks na 7500 ks.

 Redakční rada doporučuje nový koncept rubriky „hydepark“ dle bodu 4).

Stavební práce na stavbě Polyfunkčního domu v Pitkovicích byly k 1.7.2022 zastaveny zhotovitelem společností RAF STAVBY s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.), který následně skončil v insolvenci. MČ proto dne 19.10.2022 zaslala zhotoviteli odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené s tímto zhotovitelem.

Na základě doporučení nechal ORS koncem roku 2022 objednat u ČVUT Praha (Kloknerův ústav), posouzení technického stavu ocelové konstrukce. Posouzení stavu je zpracováno v expertní zprávě č. 2300J024 z ledna 2023, kterou Rada MČ Praha 22 vzala na vědomí dne 13.2.2023 na jednání č. 4/2023.

V souladu s usnesením přijatým Radou MČ Praha 22 dne 13.2.2023 pod č. UR 59-4/23 předkládáme návrh na vypsání veřejné zakázky na odstranění svrchní části stavby Polyfunkčního domu Pitkovice z důvodu závad na ocelové konstrukci, které znemožňují dle výše uvedeného posudku ve stavbě bez odstranění této konstrukce pro její závažné vady pokračovat.

S ohledem na toto usnesení ORS doporučuje revokaci dříve přijatého usnesení UR-433-26/22 ze dne 5.9.2022 v bodě č. 1 a 3 v části znění týkajícího se zajištění zabezpečovacích prací dle varianty 1 (optimální řešení), které se nerealizovaly.

Zároveň Vám předkládáme ke schválení zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Odstranění a likvidace ocelové konstrukce - Polyfunkční dům Pitkovice" a návrh členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:

Členové: Ing. Martin Langmajer, MBA, Ing. Petr Smolka, Mgr. Jana Rettová

Náhradníci: Tomáš Kaněra, Jiří Rösler, Viktorie Korcová   

Seznam účastníků, kteří budou vyzvání k podání nabídky:

- HAVE 2000 s.r.o., IČ 28703464

- ISTAR, spol. s.r.o., IČ 41327331

- MontHaus s.r.o. - Mr.Merkur Konstrukce, IČ 01927345                            

Předpokládaná cena likvidace činí dle odborného odhadu na základě oceněného výkazu výměr - tj. Oceněného soupisu prací, dodávek a služeb částku ve výši 3,06 mil. Kč. Bez realizace této části není možné pokračovat v realizaci stavby.  

ORS doporučuje revokaci dříve přijatého usnesení č. UR-433-26/22 ze dne 5.9.2022 v bodě č. 1 a 3 v části znění týkajícího se zajištění zabezpečovacích prací dle varianty 1, které se nerealizovaly a dále schválit předložené zadávací podmínky k VZMR na odstranění ocelové konstrukce a návrh členů  hodnotící komise.

Zdroj financí: Rozpočet MČ na rok 2023: 3113/6121/480/81044

Radě MČ Praha 22 je předkládáno na vědomí odstoupení od Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2022 "Rekonstrukce lávky na nám. Bratří Jandusů, Uhříněves", uzavřené dne 11.8.2022 ze strany dodavatele díla. Dodavatel jako důvod odstoupení od Smlouvy o dílo uvedl, že pro zásadní posun termínu realizace díla již není schopen zajistit kapacity pro provedení díla. Ačkoliv není odstoupení pro prodlení ze strany dodavatele ve smlouvě prodlení s předáním staveniště taxativně uvedeno, lze toto považovat za oprávněné odstoupení v souladu se zákonem, neboť zadávací řízení předpokládalo plnění po uzavření smlouvy o dílo, kdy MČ jako zadavatel předpokládala i získání pravomocného povolení k demolici stavby. Toto povolení však doposud vydáno nebylo. Důvody uvedené zhotovitelem je tedy potřeba akceptovat jako zcela oprávněné. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá územní a stavební řízení pro získání stavebního povolení na výstavbu nové lávky, je vhodné z hlediska stavebních nákladů v budoucnu realizovat likvidaci staré lávky a výstavbu nové v rámci jednoho dodavatele, a tudíž jednoho zadávacího řízení a toto zahájit po obdržení jednak stavebního povolení a jednak dokumentace pro realizaci stavby.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o odstoupení od Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00032/2022 "Rekonstrukce lávky na nám. Bratří Jandusů, Uhříněves", uzavřené dne 11.8.2022 ze strany dodavatele díla.

Radním je adresována žádost rodičů dětí, navštěvujících MŠ Za Nadýmačem, k udělení souhlasu s umístěním sídla spolku "Klub rodičů a přátel MŠ Za Nadýmačem, Uhříněves z.s." v sídle zřízené MŠ v ulici Za Nadýmačem č. p. 927, č. o. 3 v Praze 10 - Uhříněvsi.

Stanovy spolku jsou také přiloženy.

V hodnoceném období ředitelé i nadále řešili složitá rozhodnutí a opatření ve vazbě s ukrajinskou krizí a Balíčkem okamžité pomoci Pražanům, který pomáhá rodičům se zaplacením školného, stravného nebo družin v našich MŠ, ZŠ a ŠJ.

Školy pokračovaly v realizaci dotačních programů (Šablony II., III., OP JAK), které jsou zaměřeny na personální podporu škol (asistenti pedagoga, školní psycholog), realizaci projektových dnů, podporu dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem a inovaci a vzdělávání žáků.

Odměny za I. pololetí školního roku 2022/2023 jsou řediteli/ředitelkám škol a školní jídelny navrženy za plnění mimořádných nebo významných pracovních úkolů a podílení se na rozvoji školství a kultury v městské části.

Při návrhu odměn bylo přihlíženo i k hospodaření škol a spolupráci se zřizovatelem. 

Ředitelce ZŠ U Obory v souladu s pravidly pro stanovování odměn náleží i odměna za pracovní zásluhy při dovršení věku 60 let věku v květnu t.r., která bude vyplacena z příspěvku zřizovatele ve výplatě za měsíc květen. 

Odměny budou vyplaceny z finančních prostředků na mzdy přidělovaných školám ze státního rozpočtu, fondu odměn a příspěvku zřizovatele.

Zhodnocení práce ředitelů za I. pololetí školního roku 2022/2023 k návrhu odměn je předložen v jednom vyhotovení na stůl.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí hodnocení ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ.

Podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů je vlastník sbírky (název sbírky: Uhříněveské muzeum, kód sbírky: UMC/003-09-11/308003 zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury), tedy MČ Praha 22, povinen provádět každoroční inventarizaci sbírek.

Rada MČ Praha 22 jmenuje tříčlennou inventarizační komisi za účelem inventarizace sbírek Uhříněveského muzea:

Předsedkyně: Mgr. Hana Spěšná  

Člen:    Ing. Michal Klich

Členka: Petra Vaňková

O výsledku inventarizace sepíše inventarizační komise zápis, který podepíší všichni její členové a komise zápis neprodleně předloží vlastníku sbírky.

Přistoupení k rámcové smlouvě umožní snížení ceny prostřednictvím centrálního nákupu produktů Cisco Systems - pořizování licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti Cisco Systems, nákup vybraných HW produktů společnosti Cisco Systems, na které lze nasadit pouze proprietární SW společnosti Cisco Systems včetně možnosti implementace originálního příslušenství společnosti Cisco Systems definovaných ve smlouvě, a to mimo jiné:

poskytování produktů, jejichž podstatou je licenční či firmwarová výbava, využívající pouze originální a proprietární prostředky společnosti Cisco Systems a originálního příslušenství společnosti Cisco Systems včetně možnosti jejich implementace:

- směrovače a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,

- přepínače a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,

- produkty pro bezdrátové sítě a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,

- bezpečnostní produkty a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo

subskripce Cisco,

- nástroje pro týmovou spolupráci a odpovídající proprietární SW licence k programovým produktům a/nebo subskripce Cisco,

- originální Cisco příslušenství

Nákup produktů je možný dle níže uvedených postupů:

Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

Před zasláním žádosti Centrálnímu zadavateli o provedení zadávacího řízení je doporučeno využít předprodejního a odborného poradenství na upřesnění předmětu plnění a dalších souvisejících náležitostí s vendorem Cisco Systems Czech Republic Pujmanové 1753/10a, Praha 4, 140 00 na e-mailovém spojení: [email protected].

PZ (MČ) vyplní formulář Žádost o provedení minitendrua Návrh Prováděcí smlouvy  a dokumenty zašle do datové schránky Centrálního zadavatele MV ČR - ID: 6bnaawp.

Následně Centrální zadavatel provede zadávací řízení.

Po jeho vysoutěžení obdrží PZ (MČ) do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného dodavatele.

Prováděcí smlouvu pak uzavírá PZ (MČ) přímo s vítězným účastníkem, zveřejňuje ji v registru smluv a následně zasílá centrálnímu zadavateli k evidenci.

Přímý nákup

Na základě Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům Cisco provede Pověřující zadavatel (MČ) minitendr sám.

 Diskuze zahájena v 15:52:52

Rozpočtová opatření vychází z obdržené dotace na Místní akční plán vzdělávání a z požadavků jednotlivých odborů ÚMČ.

Předložený návrh usnesení vychází z uzavřené smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS-00026/2022 ze dne23.6.2022, na jejímž základě měl zhotovitel poskytnout plnění, a to dopracovat a předložit dopracovaný návrh stavby dle 2.1 a 2.3 smlouvy. Hrubopis dopracovaného návrhu stavby byl zhotovitelem předložen 2.2.2023. Objednatel posoudil předložený hrubopis z hlediska splnění podmínek dle smlouvy.

V reakci na toto posouzení, byla zpracována Notifikace vad díla zhotoveného dle smlouvy o díloMC22-SD-ORS-00026/2022, která byla odeslána dne 15.3.2023, ve které byly označeny vady díla a současně odmítnut požadavek zhotovitele na proplacení faktury za odevzdané plnění. Vzhledem k tomu, že odevzdané plnění nebylo předáno řádně, nevzniklo právo zhotoviteli na úhradu ceny, a tudíž MČ P 22 není v prodlení s úhradou. Blíže k charakteru jednotlivých vad je možné nahlédnout do Notifikace, kterou předkládáme v příloze č. 1. Společně s touto Notifikací byla firmě re:architekti studio s.r.o. vrácena i faktura č. 202307.

S ohledem na výše uvedené navrhuje předkladatel řešit vzniklou situaci v souladu s ustanovení č. 11.odst. 11.5 a násl. smlouvy, tj. předmětnou smlouvu vypovědět a oznámit tuto skutečnost zhotoviteli s tím, že AK Olejníček k zajistí další kroky ve věci vypořádání případných nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo dle usnesení č. UR-13-7/23 ze dne 15.3.2023.